亩，建设内容包括园区市政基础设施及配套服务用房建设等。新建园区道路长约公里。建设内容包括道路、给排水、燃气、照明、电力、通信、监控及室外停车场等工程；新建园区配套服务用房建筑面积㎡，包括业务用房、宿舍、食堂及辅助用房、门卫室等建筑，建设内容包括建筑主体工程及室内外配套设施建设。项目总投资额

　　招标范围：本项目采用设计施工总承包方式，承包人应负责完成本项目开发建设所需的前期咨询和报批报建工作，完成初步设计、施工图设计、施工、采购、管理及辅助工作。具体工作内容包括但不限于：1）初步设计。2）图纸设计：本项目的施工图设计、预算编制（工程量清单计价模式）、竣工图编制等所有设计工作，并完成各类设计的图审和所有与工程相关的各项专家论证。3）施工：负责本项目所有施工任务。暂估价分项工程属于依法必须进行二次招标的，双方联合应招尽招。4）采购：负责本项目工程总承包（EPC）范围内材料、设备采购工作。5）前期工作及报批报建：承包人应负责完成项目建设前期咨询工作，包括但不限于：完成环评、能评、交通评估、安全影响评价、施工图审查、劳动安全评审、工程规划许可证办理（已办理，可移交）、施工许可证办理、质量安全监督手续备案、卫生防疫监督办理、工程排污许可办理及其它为开展本项目所需要的报批报建工作，并按要求提供相关咨询工作报告。（若政策法规规定必须由发包人负责的，工作事项由总承包单位实施，费用由发包人支出）6）第三方检测：承包人应负责完成项目建设及验收过程中必须完成的第三方检测工作，包括但不限于：土壤密实度检测等。按国家相关规定由招标人承担（不合格由中标人承担），其余费用由中标人承担。7）验收移交：承包人全面负责组织中间验收、竣工验收和规划验收等所有验收工作，组织及时编制工程结算及有关技术资料的整理汇编，并提交发包人审批。所有工程竣工手续完成后，移交发包人。

　　计划工期：425日历天，其中设计期限60日历天，施工工期365日历天，计划开工日期2024年1月 。

　　3.1.1本次招标要求投标人须具备独立企业法人资格并依法取得有效的企业营业执照。

　　3.1.2投标人须同时具有中华人民共和国建设行政主管部门颁发的以下资质：

　　①建筑专业：工程设计建筑行业（建筑工程）甲级或工程设计建筑行业甲级资质；

　　②市政专业：工程设计市政行业乙级或工程设计市政行业（除燃气工程，轨道交通工程外）乙级或工程设计市政行业（道路工程）专业乙级资质；

　　（2）施工资质：建筑工程施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,并具有合格有效的安全生产许可证；

　　3.1.3人员要求：①项目经理要求：拟派项目经理资格要求：具有建筑工程专业一级注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），注册在投标人单位，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。提供无不良行为及中标后仅承担本工程项目管理的承诺书）。②设计负责人：具有一级注册建筑师，并具有高级工kaiyun官网程师职称，注册在投标人单位。③拟派施工技术负责人要求：具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称。④施工项目人员：拟派本工程的项目“五大员”（施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）须具有合格证书或岗位证书，其中安全员应具有有效的安全生产考核合格证书或提供安全生产考核合格的官网截图并加盖公章。

　　3.1.4财务要求：投标人近三年（2020年、2021年、2022年）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，且近三年平均利润大于0元。

　　3.1.5业绩要求：投标人（联合体任意一方）2018年10月至今承担过一个单项项目投资额在19000万元及以上的建筑类工程EPC总承包项目（设计、施工或EPC）（设计业绩以合同签订时间为准，施工和EPC业绩以竣工验收证明时间为准，提供以上要求证明）。

　　（1）没有被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。没有被暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上行政主管部门（住建、水利、或公共资源交易）或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；财产没有被接管或冻结，没有被宣告破产或其他丧失履约能力的情形；近三年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；未被列入湖北省公共资源招标投标信用信息平台黑名单；近三年没有拖欠农民工工资情况。（提供承诺kaiyun官网函）

　　（2）没有被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”（）列入严重违法失信企业名单。（提供截图，查询时间在发布公告之后）

　　（3）没有被最高人民法院在“信用中国”（）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信名单。（提供截图，查询时间在发布公告之后）

　　（4）近三年投标人及其法定代表人和拟任项目经理，设计负责人、施工技术负责人没有被人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为（中国裁判文书网截图，查询时间在发布公告之后）。

　　3.2本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体应包括设计单位及施工单位且不超过三家，联合体成员牵头单位为施工单位。联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书制作在投标文件内； ②联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人盖章； ③由牵头人的法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务； ④联合体投标的，总承包项目负责人必须为牵头人单位正式职工； ⑤联合体投标的，联合体牵头人报名即可； ⑥参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得再同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。联合体中标后，其成员不得变更。

　　3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标，招标人按下列原则选择中标人：

　　□投标人最多只允许中标个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：

　　□按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

　　□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

　　4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在投标前，在黄石市公共资源交易中心办理并领取CA数字证书方可免费下载招标文件。具体操作详见《黄石市公共资源交易中心门户网站数字证书电子签章办理通知》。

　　4.2完成注册登记后，请于2023年11月30日至2023年12月6日17：30时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录阳新县工程建设电子交易平台（）”明确所投标段，免费下载招标文件、工程量清单文件、施工图纸等。未按规定下载招标文件的，其投标将被否决。

　　5.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录阳新县工程建设电子交易平台（）”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

　　投标人在电子交易系统进行高频证照面证明、合同网上签订、政府采购工程项目工程款网上查询.具体操作阳新县人民政府网招标采购栏目中招标投标办事指南的高频证照免证明等操作手册网址：

　　备注：“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。